深圳裝修施工合同.doc

深圳裝修施工合同 ，深圳裝修施工合同范本,僅供參考!。
歡迎下載！
深圳裝修施工合同 　　甲 方： 乙 方： 按照《中華人民共和國合同法》的規(guī)定，結(jié)合本工程具體情況，甲、乙雙方本 著自愿、平等、誠實、信任的原則協(xié)商一致，共同訂立如下條款，以資雙方共同信 守。
　　甲方委托乙方店面裝飾裝修工程： 　　
一、 工程項目及內(nèi)容： 　 做柜、招牌改造、門口改造等工程，詳細(xì)內(nèi)容見經(jīng)甲方認(rèn)可的施工說明及工程預(yù) 算報價表 　　
二、 承包方式：包工包料。
　　
三、 工程造價(￥元) 　　為人民幣 　　
四、 工程款項結(jié)算方法： 　　乙方進場5天內(nèi)，甲方應(yīng)先預(yù)付給乙方50%工程款即(人民幣 元)，工程完工驗收后，一個星期之內(nèi)付清余款(即人民幣元整)。
　　
五、 乙方必須按質(zhì)按量按時和遵守國家有關(guān)規(guī)定進行施工，如屬乙方因材料質(zhì)量或 不按圖紙施工，而造成施工項目不合格的，乙方要自行返工，返工所使用的一切 材料費、人工費由乙方自行解決。
如在施工期間，甲方提出更改正在進行或已完 工的工程項目，更改所使用的一切材料費、人工費均由甲方承擔(dān)。
1　　
六、 甲方如在施工期間提出增加施工項目或更改使用材料的，必須經(jīng)甲方負(fù)責(zé)人或 技術(shù)員簽字認(rèn)可。
　　
七、 交付使用日期：總施工期為 天，即由年 月 日至年 月 日。
如逾期乙方每日按總造價的千分之五賠款給甲方。
如甲方因某種原因令乙方 不能進行正常施工的所誤日期順延。

八、 爭議解決的約定： 8.
1、與本合同的有效性、履行、違約及解除等有關(guān)的爭議，甲乙雙方友好協(xié) 商解決。
8.
2、如雙方協(xié)商解決不成，任何一方可向合同簽署所在地的人民法院提起 訴訟，由法院裁定解決。
九、不可抗力： 9.
1、任何一方對于因發(fā)生不可抗力且自身無過錯造成延誤或不能履行合同 的，均不對對方